Erstellen Sie Zmluvu o postúpení práv k počítačovému programu na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Anleitung

  • Touto problematikou sa zaoberá zaujímavý článok na stránkách e-pravo.
  • Pokiaľ chcete poskytnúť iba právo používať software, tak pre takéto účely je vhodná Licenčná zmluva.
  • Rozdiel medzi touto zmluvou a licenčnou zmluvou spočíva v tom, že v prípade licenčnej zmluvy stále "vlastníte" software a ostatným poskytujete právo ho používať, naproti tomu touto zmluvou prevádzate celé "vlastníctvo" softwaru na nadobúdateľa.

Zmluva o postúpení práv k počítačovému programu

TÁTO ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Postupca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Postupník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Postupca a Postupník ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vymedzenie pojmov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Program“ znamená počítačový program tvorený zdrojovým kódom a všetkými dátami v akomkoľvek formáte, a to aj dáta tvoriace grafické autorské dielo, ktoré sú v elektronickej podobe uložené
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Databáza“ znamená každú jednu databázu v zmysle ust. § 130 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), ktorá je súčasťou programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyhlásenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca vyhlasuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je výhradným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k Programu, teda, že na neho prešlo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu od každého jednotlivého autora Programu, a že táto skutočnosť je uvedená v písomných dohodách uzatvorených medzi Postupcom a autorom/spoluautormi Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
má všetky potrebné práva a súhlasy autorov/spoluautorov k postúpeniu práva výkonu majetkových autorských práv k Programu a tomuto postúpeniu nebráni žiadne autorské právo akejkoľvek tretej osoby, a že Postupník bude môcť toto právo postúpiť neobmedzene ďalej.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
má právo k postúpeniu práv podľa tejto Zmluvy, teda že postúpeniu nebráni žiadne osobnostné autorské právo ktoréhokoľvek autora/spoluautora Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
má vyporiadané všetky splatné aj nesplatné záväzky, najmä finančné, voči všetkým autorom/spoluautorom Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žiadny autor/spoluautor Programu nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s Programom.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
neudelil žiadnu výhradnú alebo nevýhradnú licenciu alebo podlicenciu k Programu žiadnej tretej osobe.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je jediným zhotoviteľom Databázy v zmysle autorského zákona a má všetky práva na to, aby previedol právo zhotoviteľa Databázy na Postupníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
má záujem postúpiť Postupníkovi právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby Postupník mohol bez ďalšieho Program poskytovať tretím osobám, aby ho užívali, udeliť akejkoľvek tretej osobe výhradnú alebo nevýhradnú licenciu či podlicenciu k Programu a/alebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu ďalej postúpiť ktorejkoľvek tretej osobe.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca berie na vedomie, že Postupník má záujem Program dotvárať, rozširovať, meniť a vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by tomuto zámeru Postupníka bránila.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupník má záujem nadobudnúť právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby mohol bez ďalšieho Program poskytovať tretím osobám, aby ho užívali, udeliť akejkoľvek tretej osobe výhradnú alebo nevýhradnú licenciu či podlicenciu k Programu a/alebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu ďalej postúpiť ktorejkoľvek tretej osobe.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca týmto neodvolateľne súhlasí s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k Programu z Postupníka na ľubovoľnú tretiu osobu a k tomu, aby táto tretia osoba mohla postúpiť toto právo neobmedzene ďalej.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca týmto postupuje Postupníkovi právo výkonu všetkých majetkových autorských práv k Programu (ďalej tiež ako „Postúpenie“) a Postupník s Postúpením súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť za Postúpenie Postupcovi sumu
+ slovami
(ďalej len „Cena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K Cene prináleží DPH v zákonnej výške, nakoľko Postupca je platcom DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca sa zaväzuje pri podpise tejto Zmluvy odovzdať Postupníkovi všetky vytvorené podklady k Programu nevyhnutné pre akékoľvek nakladanie s Programom.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca je po postúpení povinný zdržať sa akéhokoľvek užívania Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ak je súčasťou Programu výtvor, ktorý je predmetom autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom, najmä autorské dielo a nejde pritom o súčasť Programu v zmysle tejto Zmluvy (ďalej pre účely tohto článku súhrne len „Ďalší výtvor“), Postupca poskytuje touto Zmluvou Postupníkovi výhradné oprávnenie k užívaniu Ďalšieho výtvoru, a to k splneniu účelu tejto Zmluvy a v súlade s ním, a to bez časového, územného a množstevného obmedzenia a pre všetky spôsoby použitia. Postupník je oprávnený Ďalší výtvor použiť v pôvodnej alebo inak spracovanej či inak zmenenej podobe samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným dielom či prvkami. Tieto oprávnenia sú prevoditeľné a ďalej postupiteľné a vzťahujú sa na všetky úpravy Ďalšieho výtvoru. Prípadný licenčný poplatok je už zahrnutý v Cene.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platebné podmienky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena má byť zaplatená
Postupník sa zaväzuje zaplatiť Postupcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Databáza.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca prevádza na Postupníka právo zhotoviteľa Databázy v zmysle ust. § 135 ods. 1 autorského zákona a Postupník toto právo prijíma.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postúpenie práva podľa tohto článku je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení Postupcu podľa ods. _____ tejto Zmluvy ukáže nepravdivým.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny dlhšie ako
kalendárnych dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokúť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny, zaväzuje sa Postupcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa niektoré z vyhlásení Postupcu podľa čl. _____ tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé, je Postupca povinný zaplatiť Postupníkovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
, a to za každé jednotlivé nepravdivé vyhlásenie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení nekorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Vyhlásenie autora

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor Programu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
, trvale bytom:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyhlásenie autora Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor Programu vyhlasuje:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor Programu v zmysle Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mojím tvorivým príspevkom na Programe je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Program som tvoril k splneniu svojích povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi Postupcom a mnou ako zamestnancom, ako zamestnanecké dielo podľa ust. § 90 autorského zákona. S Postupcom som nedohodol žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ust. § 90 autorského zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrdzujem, že Postupca je oprávnený aj k zmenám Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupcovi som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu bez obmedzenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Toto vyhlásenie bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o postúpení práva výkonu majetkových práv a výhradnej licencie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
______________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (8.21 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.