Create Contrato Marco para Obras o Trabajos Gratis

This template was prepared by: Andres Laserna, Aliatto Abogados

її створення. Її можна буде скачати в форматах Word/PDF і після цього

CONTRATO MARCO DE OBRAS

EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA (en adelante denominado el "Contrato") SE HA CELEBRADO EN EL DÍA, MES Y AÑO ESPECIFICADOS A CONTINUACIÓN, POR Y ENTRE LAS SIGUIENTES PARTES:
Add Comment
Cancel
Contratista.
Add Comment
Cancel
Tipo de parte CONTRATISTA

Seleccione persona natural si el Contratista es un humano. Seleccione persona jurídica si el Contratista es una entidad como una empresa o una fundación.

Nombre:
Add Comment
Cancel
Fecha de nacimiento:
Add Comment
Cancel
Identificado con:
Add Comment
Cancel
Dirección de residencia:
Add Comment
Cancel
Domicilio:
Add Comment
Cancel
Teléfono:
Add Comment
Cancel
E-mail:
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
En adelante ("El CONTRATISTA")
Add Comment
Cancel
y
Add Comment
Cancel
Cliente.
Add Comment
Cancel
Tipo de parte CLIENTE

Seleccione persona natural si el Cliente es un humano. Seleccione persona jurídica si el Cliente es una entidad como una empresa o una fundación.

Nombre:
Add Comment
Cancel
Fecha de nacimiento:
Add Comment
Cancel
Identificado con:
Add Comment
Cancel
Dirección de residencia:
Add Comment
Cancel
Domicilio:
Add Comment
Cancel
Teléfono:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
En adelante ("EL CLIENTE")
Add Comment
Cancel
Cada una de las Partes identificadas anteriormente serán entendidas individualmente en el presente documento como la “Parte” y en conjunto las “Partes”.
Add Comment
Cancel
Hemos convenido celebrar el presente Contrato Marco de Obras (En adelante el “Contrato”), estructurado y regulado conforme a su naturaleza, por las cláusulas contenidas a continuación y por las normas aplicables que se indican a lo largo del presente Contrato, previas las siguientes:
Add Comment
Cancel
Las obras que se contratarán serán:

Seleccione el tipo de obras que se contratarán en el marco de este contrato

Add Comment
Cancel
CONSIDERACIONES:
Add Comment
Cancel
Que El CLIENTE, _____ es una persona cuyo objeto social comprende
.
Add Comment
Cancel
Que EL CONTRATISTA, _____ es una persona dedicada a
.
Add Comment
Cancel
Que EL CLIENTE cuenta con la capacidad técnica, el conocimiento del mercado, capacidad financiera para asumir los compromisos monetarios para el estricto cumplimiento de sus obligaciones; e informar al CONTRATISTA con anterioridad cualquier caso que se pueda presentar que pudiese afectar el puntual pago establecido y con la capacidad e idoneidad profesional para poder cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato.
Add Comment
Cancel
Que las Partes están interesadas en celebrar el presente Contrato de Suministro, en virtud del cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar las obras y trabajos que serán detallados y entregados a EL CLIENTE en los términos que se establecen más adelante.
Add Comment
Cancel
Que, por lo anterior, acuerdan suscribir el presente Contrato plasmado en las siguientes cláusulas:
Add Comment
Cancel
OBJETO:
Add Comment
Cancel
El objeto del presente Contrato es la realización periódica de trabajos u Obras (en adelante los “Obras”) por parte de EL CONTRATISTA a EL CLIENTE; quien a su vez se compromete a pagar el precio señalado en la cláusula segunda siguiente, a favor de EL CONTRATISTA, en contraprestación a la realización de dichos trabajos.
Add Comment
Cancel
En este contrato "Obra" o "Trabajo" significa
.
Add Comment
Cancel
PRECIO:
Add Comment
Cancel
El precio de las Obras se determinará
El precio de las Obras será el determinado en las cotizaciones que remita EL CONTRATISTA a EL CLIENTE para cada trabajo (en adelante el “Precio”). Cada cotización debe ser enviada a LA CONTRATANTE antes de la emisión de la Solicitud de Ejecución que se describe más adelante.
Add Comment
Cancel
FORMA DE PAGO
Add Comment
Cancel
El pago del Precio, será realizado por EL CLIENTE a EL CONTRATISTA previa radicación, en debida forma, de la factura de venta correspondiente, la cual será pagadera
y será reflejado en la Solicitud de Ejecución correspondiente.
Add Comment
Cancel
CONDICIONES DE PAGO
Add Comment
Cancel
EL CLIENTE se compromete a pagar al CONTRATISTA el precio o cualquier parte del mismo
en la dirección del
.
Add Comment
Cancel
En todo caso que no esté detallado el plazo de crédito, el plazo será siempre de
calendario.
Add Comment
Cancel
OTRAS CONTRAPRESTACIONES:
Add Comment
Cancel
Las Partes acuerdan que EL CONTRATISTA
en virtud del presente Contrato contraprestación distinta al pago del Precio de las Obras ejecutadas.
Add Comment
Cancel
TIEMPOS DE ENTREGA Y EJECUCIÓN
Add Comment
Cancel
Los momentos de la ejecución de las Obras
El suministro se realizará según lo solicitado por el CLIENTE en cada Solicitud de Ejecución.
Add Comment
Cancel
SOLICITUD DE EJECUCIÓN
Add Comment
Cancel
Durante la ejecución del presente Contrato, y de sus prorrogas, de haberlas, el CLIENTE solicitará las Obras o Trabajos requeridos a EL CONTRATISTA a través de una Solicitud de Ejecución (en adelante “Solicitud de Ejecución”), la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Add Comment
Cancel
Deberá constar por escrito, bien sea mediante comunicación escrita o electrónica.
Add Comment
Cancel
Dirección de ejecución de las Obras y Trabajos solicitados.
Add Comment
Cancel
Descripción clara de de las Obras y Trabajos solicitados.
Add Comment
Cancel
Requerimientos, condiciones, especificaciones y detalles de las Obras y Trabajos solicitados.
Add Comment
Cancel
Precio de las Obras y Trabajos solicitados.
Add Comment
Cancel
Descuento a las Obras y Trabajos solicitados, ofrecido por EL CLIENTE, y
Add Comment
Cancel
Fecha de inicio y entrega de las Obras y Trabajos solicitados.
Add Comment
Cancel
DURACIÓN
Add Comment
Cancel
El presente Contrato tendrá un término de duración
.
Add Comment
Cancel
CAUSALES DE TERMINACIÓN
Add Comment
Cancel
El presente Contrato se dará por terminado por las siguientes causales:
Add Comment
Cancel
Por mutuo acuerdo entre ambas Partes.
Add Comment
Cancel
Por la extinción de la personalidad jurídica de alguna de las Partes, por su disolución, liquidación o muerte.
Add Comment
Cancel
Por el incumplimiento de cualquiera de las Partes de las obligaciones establecidas en este Contrato, siempre y cuando, la situación de incumplimiento no haya sido subsanada por la Parte incumplida dentro de los
calendario siguientes a la fecha en que la Parte cumplida haya notificado por escrito la situación de incumplimiento; en este caso, esta causal podrá invocarse en cualquier momento durante la ejecución del Contrato,
Add Comment
Cancel
EL CLIENTE o EL CONTRATISTA se reservan el derecho a terminar el presente Contrato en cualquier momento, dando un preaviso de terminación de
calendario a la fecha en que efectivamente será terminado,
.
Add Comment
Cancel
Por cualquier otra causa legal.
Add Comment
Cancel
Se concederán descuentos a favor del CLIENTE

Seleccione "Si", en el caso en el que se vaya a pactar cualquier tipo de descuento para el cliente.

Add Comment
Cancel
Se concederá descuento por pronto pago
Add Comment
Cancel
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Add Comment
Cancel
Además de las contenidas en otros apartes del presente Contrato, las Partes se obligan especialmente a:
Add Comment
Cancel
Por parte de EL CONTRATISTA:
Add Comment
Cancel
Ejecutar para EL CLIENTE las Obras que solicite, en los términos previamente acordado con EL CONTRATISTA.
Add Comment
Cancel
Conceder a EL CLIENTE un descuento del (
%) sobre el Precio de las Obras, según las cotizaciones de EL CONTRATISTA.
Add Comment
Cancel
Conceder a EL CLIENTE un descuento adicional por pronto pago, el cual corresponderá al (
%) del Precio de las Obras y será aplicable únicamente cuando EL CLIENTE realice el pago de la factura correspondiente, dentro de los
calendario siguientes a la fecha de facturación por parte de EL CONTRATISTA.
Add Comment
Cancel
El plazo otorgado por EL CONTRATISTA
. A partir de los 1días de no recibido el pago, EL CONTRATISTA se reserva el derecho de cobrar intereses a razón del (
%)
Add Comment
Cancel
Otorgar a EL CLIENTE el derecho a revender las Obras a través de sus canales de mercadeo o comercialización, sean o no de su propiedad o administración.
Add Comment
Cancel
Responder, en su condición de CONTRATISTA y/o proveedor, por la garantía de los trabajos y Obras, según lo establecido en la Ley 1480 de 2011, la cual comprende la reparación, el cambio o la devolución del dinero, en los eventos en que esto aplique. EL CONTRATISTA otorga garantía de
meses contando a partir de la fecha de
por los trabajos u obras desarrollados por el para el CLIENTE.
Add Comment
Cancel
Por parte de EL CLIENTE:
Add Comment
Cancel
Se obliga a recibir los trabajos u obras entregados por EL CONTRATISTA, con el propósito de revenderlos, sujetándose a las condiciones fijadas por este último para la venta al público.
Add Comment
Cancel
Pagar el Precio de los trabajos u obras consagrado en la lista oficial de precios enviada por EL CONTRATISTA, siempre que la entrega se realice en los términos solicitados en la Solicitud de Ejecución entregada por EL CLIENTE.
Add Comment
Cancel
¿Se incluirá cláusula de confidencialidad?

Las cláusulas de confidencialidad son disposiciones particulares dentro de un contrato por el cual el empleador impone la obligación al trabajador de mantener reserva de cierto tipo de información que es considerada de vital importancia para la empresa. El incumplimiento de este pacto de confidencialidad puede traer sanciones que en la misma cláusula o contrato se tipifican.

Add Comment
Cancel
La confidencialidad aplicará para
Add Comment
Cancel
CONFIDENCIALIDAD
Add Comment
Cancel
a mantener la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de este Contrato, así como sobre el negocio objeto del mismo y cualquier información o documento que puedan llegar a conocer sobre la otra Parte como consecuencia del mismo. En cumplimiento de esta obligación, el Cliente se compromete a a no dar a terceros ningún tipo de información que conozcan sobre la otra Parte. Para efectos de este Contrato se entiende por Información Confidencial la proveniente directamente de la Parte Reveladora, la que llegue a conocer la Parte Receptora por razón del presente Contrato, aún si no le es suministrada expresa y directamente, y la que obtenga durante el desarrollo del objeto de este Contrato. Por lo tanto, su utilización y revelación está restringida de conformidad con las reglas que adelante se mencionan:
Add Comment
Cancel
No Revelación: La Parte Receptora entiende y acepta que la Información Confidencial que reciba se debe destinar exclusivamente a cumplir los fines de este Contrato. En consecuencia, no podrá revelarla bajo ninguna circunstancia y a persona alguna, diferente del personal autorizado de la Parte Reveladora, ni destinarla a propósitos distintos de aquellos para los cuales fue suministrada o por razón de los cuales fue adquirida.
Add Comment
Cancel
Orden de Autoridad: Si por cualquier circunstancia una autoridad competente solicita que sea revelada la Información Confidencial, La Parte Receptora dará aviso de dicha orden a la Parte Reveladora, previamente al cumplimiento de la orden.
Add Comment
Cancel
Publicación: Cuando cualquier Información Confidencial sea puesta en conocimiento publicó por medios lícitos, y sin que haya violación de esta cláusula, dejará de tener tal condición y en consecuencia, no le será aplicable la presente cláusula.
Add Comment
Cancel
Obligación Especial: Cuandoquiera que la Parte Receptora tenga conocimiento de que se ha producido o va a producirse una revelación de la Información Confidencial, se obliga a notificar de este hecho de manera inmediata a la Parte Reveladora.
Add Comment
Cancel
¿Se pactará penalidad en caso de incumplimiento del contrato?

Las cláusulas penales son disposiciones contractuales por medio de las cuales los acreedores en un negocio jurídico buscan promover el cumplimiento de las obligaciones a su favor, mediante la consagración convencional de prestaciones adicionales que se causan en los eventos en los que se configure un incumplimiento contractual del deudor. A efectos de que la cláusula penal incluida en un determinado negocio jurídico cumpla con las necesidades propias de la relación contractual, es necesario que las partes fijen correctamente el alcance de dicho instrumento contractual.

Add Comment
Cancel
CLÁUSULA PENAL
Add Comment
Cancel
Las Partes acuerdan que en el evento de demoras en la entrega de los trabajos u Obras por parte del EL CONTRATISTA, el EL CLIENTE
exigir a título de penalidad, el pago de una suma equivalente al (
%) del total del valor de la prestación inicial.
Add Comment
Cancel
Las Partes acuerdan que en el evento de demoras en el pago de los trabajos u Obras por parte del CLIENTE, EL CONTRATISTA
exigir a título de penalidad, el pago de una suma equivalente al (
%) del total del valor de la prestación inicial.
Add Comment
Cancel
Las Partes acuerdan que en el evento de incumplimiento de la cláusula de confidencialidad, en el marco de este acuerdo, la Parte afectada
exigir a la Parte incumplida a título de penalidad, un pago de
+ por palabras
, que se harán exigible al momento del incumplimiento.
Add Comment
Cancel
INDEMNIDAD
Add Comment
Cancel
EL CONTRATISTA se considera independiente en los términos de la ley actualmente vigente y no es representante, intermediario o trabajador de EL CLIENTE. EL CONTRATISTA no tendrá facultad de hacer ninguna declaración, representación o compromiso de ninguna especie, ni de tomar ninguna acción que pueda ser obligatoria para EL CLIENTE, salvo si ha sido autorizado previamente por escrito por EL CLIENTE y VICEVERSA mientras esté vigente este CONTRATO.
Add Comment
Cancel
EL CONTRATISTA y sus empleados o trabajadores actuarán por su propia cuenta y no estarán sometidos a subordinación laboral de ninguna naturaleza respecto de EL CLIENTE, sus derechos se limitarán estrictamente de acuerdo con la naturaleza del Contrato a exigir las obligaciones de EL CLIENTE y a cobrar los valores por los suministros aquí pactados. Por consiguiente, en forma clara y explícita declaran que no existe ninguna relación de carácter laboral entre las Partes o con los trabajadores que contrate LA CONTRATISTA para el desarrollo o ejecución del presente Contrato.
Add Comment
Cancel
EL CONTRATISTA se compromete a asumir todos los riesgos y a realizar los suministros con sus propios medios y absoluta autonomía técnica y directiva y serán de su cargo todas las obligaciones laborales relativas al personal utilizado para cumplir con el objeto del Contrato, pues EL CONTRATISTA es el único y verdadero empleador de dicho personal.
Add Comment
Cancel
¿Se incluirá cláusula de uso de marcas o derechos de autor?
Add Comment
Cancel
USO DE MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE AUTOR
Add Comment
Cancel
Durante la vigencia del presente Contrato EL CLIENTE podrá usar las marcas, logos y designaciones de cualquier índole que identifican los trabajos y Obras de propiedad o comercializados por EL CONTRATISTA única y exclusivamente para efectos de lo enmarcado y relacionado con el presente Contrato. EL CLIENTE se abstendrá de realizar cualquier tipo de acto, contrato o conducta que de una u otra forma viole los derechos de autor, marcas y/o patentes de EL CONTRATISTA y/o de terceras personas. En caso de terminación del presente Contrato por cualquier causa, EL CLIENTE podrá continuar usando las marcas, logos y designaciones de los trabajos u Obras realizadas hasta por un término de
.
Add Comment
Cancel
NATURALEZA DEL CONTRATO
Add Comment
Cancel
Las Partes convienen en que cada Trabajo u Obra requerido constituye una venta en firme, y en consecuencia EL CONTRATISTA no aceptará devolución alguna de los trabajos u Obras desarrolladas en ejecución del presente Contrato Marco para Obras, salvo en los casos de trabajos u Obras con defectos, o en los casos donde opere la garantía legal para los trabajos u Obras ejecutadas, su reparación o la devolución del dinero. Siempre y cuando no haya transcurrido el periodo de garantía mencionado en artículo _____ de este contrato.
Add Comment
Cancel
CESIÓN
Add Comment
Cancel
El presente Contrato
ser cedido sin la previa aprobación escrita de la otra Parte.
Add Comment
Cancel
¿Se incluirá cláusula de fuerza mayor?

El concepto de fuerza mayor es conocido por la mayoría de los sistemas legales, pero los principios desarrollados en las leyes
nacionales pueden suponer diferencias sustanciales. Para superar este problema, las partes contractuales suelen acordar
soluciones autónomas, mediante la inclusión de cláusulas de fuerza mayor en sus contratos que contienen soluciones que no
dependan de las particularidades de las leyes nacionales

Add Comment
Cancel
FUERZA MAYOR.

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

Add Comment
Cancel
Las Partes se eximen mutuamente de toda responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato en el evento en el que se presente un hecho sobreviniente que de fuerza mayor que impida su cumplimiento.
Add Comment
Cancel
Para efectos del presente Contrato, se entiende por Fuerza Mayor cualquier acontecimiento ajeno a la voluntad de las Partes que impida el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, imprevisible e irresistible, según lo establecido en el ordenamiento jurídico. A los efectos del presente Contrato, se entiende por fuerza mayor principalmente los desastres naturales, incendios, explosiones, vientos fuertes, terremotos, inundaciones, guerras, huelgas o cualquier otro acontecimiento que esté supere de manera incontrolable el alcance de las Partes.
Add Comment
Cancel
Mientras dure el caso de fuerza mayor, las obligaciones establecidas en este Contrato quedarán suspendidas hasta el momento en que se retiren las consecuencias derivadas de la fuerza mayor.
Add Comment
Cancel
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
Add Comment
Cancel
RÉGIMEN APLICABLE
Add Comment
Cancel
El presente Contrato tiene carácter mercantil y se regirá por las leyes de la república de Colombia.
Add Comment
Cancel
¿Se incluirá cláusula arbitral (Compromisoria)?

La cláusula compromisoria es aquella que se contiene en un contrato y que somete las controversias que surjan con posterioridad a la celebración del convenio al conocimiento de uno o varios árbitros.

Add Comment
Cancel
CLÁUSULA COMPROMISORIA
Add Comment
Cancel
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá por un Tribunal de ARBITRAJE que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de
, de acuerdo con las siguientes reglas:
Add Comment
Cancel
El Tribunal estará integrado por: Un (1) árbitro designado por las Partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de _____, a solicitud de ambas de las Partes.
Add Comment
Cancel
El procedimiento aplicable será el del Reglamento para Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de _____
Add Comment
Cancel
El Tribunal decidirá en derecho.
Add Comment
Cancel
NOTIFICACIONES.
Add Comment
Cancel
Todas las Notificaciones relativas al Contrato serán enviadas a las Partes oportunamente, así:
Add Comment
Cancel
Al Cliente:
Add Comment
Cancel
A nombre de:
.
Add Comment
Cancel
A la dirección:
.
Add Comment
Cancel
Al teléfono:
.
Add Comment
Cancel
A la dirección de correo electrónico:
.
Add Comment
Cancel
Al Contratista:
Add Comment
Cancel
A nombre de:
.
Add Comment
Cancel
A la dirección:
.
Add Comment
Cancel
Al teléfono:
.
Add Comment
Cancel
A la dirección de correo electrónico:
.
Add Comment
Cancel
MODIFICACIÓN
Add Comment
Cancel
Las Partes acuerdan que ninguna modificación del presente Contrato, total o parcial, será considerada válida, a menos que se haga mediante documento escrito y de común acuerdo, en el cual las Partes, de manera expresa, reconozcan que aceptan dicha modificación.
Add Comment
Cancel
DOMICILIO CONTRACTUAL
Add Comment
Cancel
Para todos los efectos legales, las Partes fijan como domicilio contractual del presente Contrato la ciudad de
, República de Colombia, renunciando los contratantes a cualquier otro.
Add Comment
Cancel
En constancia, se firma en la ciudad de
el día
, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y contenido.
Add Comment
Cancel
FIRMAS:
Add Comment
Cancel
En
el día
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
En
el día
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Andres Laserna | Aliatto Abogados
Show More Приховати
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Система автоматично сповістить вас про наближення граничних термінів, вказаних в угоді

Отримати цей документ в форматах PDF та Word

Your Document is Generating, Please Wait.